法律上建筑工程违约金比例是多少

法律知识2024-05-12 23:06:21佚名

法律上建筑工程违约金比例是多少

一、法律上建筑工程违约金比例是多少

一般情况下,根据《民法典》第五百九十三条规定“当事人约定的定金数额超过主合同标的额百分之二十的,超过的部分,人民法院不予支持。

工程合同违约金算法:

1、合同对违约金有具体约定的按约定,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。

2、违约金的计算依据是合同总价。

3、约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。

二、工期延误违约责任是怎样认定处理的

如工程未能在合同约定的期限内竣工,发包方会要求承包方承担工期违约责任,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。

审判实践中遇到的主要问题是:承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权,即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持。依照《民法典》第八百零三条的规定,承包人可以顺延工期,即享有工期顺延权。

对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料,承包方未按合同约定办理工期顺延签证,承包方在诉讼中主张工期顺延权的,因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料,承包方就无法进行施工,必然导致工期延误,此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。

承包建筑工程是否交押金

是否交押金,国家法律、法规没有硬性要求,只有建设性意见,就看与发包方的签定劳务合同时,双方的平等自愿地协商。押金是为了担保债务的履行,债务人或第三人将一定数额的金钱移交债权人占有,在债务人不履行合同时,债权人可以债务人所交押金优先受偿。

最后,建筑工程一般都是国家审批的较大的工程,合同造价也是很高昂的费用,对于违约金也是很慎重,一般国家工程违约,除了要缴纳违约金之外,还要向国家提供违约书。

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看